Уменьшение исковых требований образец
Образец заявления об уменьшении размера исковых требований
_________________________
( )
: ______________________
_________ ( ) _________ ( , ).
, _________ ( ), , _________.
, 39 ,
:
- .
( , ):
: ____________ ____ . _______
________________________________________________________________
Заявление об изменении исковых требований: образец, пример +пример
Пояснительная записка к заявлению об изменении исковых требований
Проект заявления об изменении исковых требований (увеличении цены иска) был составлен на основе дела №А76-15856/2011, рассмотренного Арбитражным судом Челябинской области 27.12.2011г. по исковому заявлению МОУ СОШ №152 к ООО ДОМ-СТРОЙ г. Чебаркуль Челябинской области о взыскании штрафных санкций за нарушение сроков выполнения муниципального контракта №41 от 09.06.2011г.по ремонту ограждения территории Истца. Суть рассматриваемого дела: Срок окончания работ, определенных контрактом - 01.07.2011г. Ответчиком без уважительных причин указанный срок пропущен. Согласно требованиям ст. 708 и 773 ГК РФ нарушение договорных сроков выполнения работ по договору подряда на выполнение муниципальных нужд является существенным. За нарушение сроков выполнения работ Истцом, на основании условий контракта, была начислена штрафная неустойка (при подаче иска – 80960 руб.).
Неустойка (штраф, пени) – определенная законом (договором) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Письменное соглашение о размере неустойки и механизме ее начисления сторонами достигнуто (составляет 1% от общей суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем исполнения обязательств по договору. Однако суд счел размер неустойки явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства и на основании п.1 ст. 333 ГК РФ неустойку уменьшил до суммы – 109 786 руб. 67 коп. Таким образом, исковые требования, заявленные МОУ СОШ №152 г.
Порядок изменения исковых требований предусмотрен ч.1 ст. 49 АПК РФ, согласно которой Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
Поскольку период просрочки с момента составления искового заявления и принятия его судом увеличился и, соответственно, увеличилась и сумма неустойки, рассчитываемая на основе договора, т.е. 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки:
Общая стоимость работ – 184 000 рублей 00 коп.
В Арбитражный суд Курганской области
Адрес: 640000, г. Курган, ул. Климова, 62
ИСТЕЦ: Администрация города Кургана
Адрес: г. Курган, пл. им. Ленина
ОТВЕТЧИК: ООО «Завод»
Адрес: 640000, г. Курган
Заявление об уменьшении размера исковых требований
Администрация города Кургана обратилась в Арбитражный суд Курганской области с иском к ООО «Завод» о взыскании арендной платы за пользование земельным участком в сумме 6 953 884, 67 руб.
Так как договор аренды расторгнут в апреле 2007 г. сумма основного долга и пени подлежит уменьшению.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 49 АПК РФ считаем необходимым уменьшить размер исковых требований.
ПРОШУ СУД:
Взыскать с ООО «Завод»
- арендную платы в размере 284 430, 12 руб. за 2007 г.
- неустойку по договору в сумме 1 101 028, 99 руб. (расчет неустойки прилагается), всего 1 385 459, 11 руб.
Уменьшение исковых требований
Подборка наиболее важных документов по запросу Уменьшение исковых требований (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов . Уменьшение исковых требований
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)
Судебная практика . Уменьшение исковых требований
Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2015 N 18-КГ14-134 Требование: О взыскании страховой выплаты, штрафа, компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец, уволенный с военной службы по состоянию здоровья, не согласен с выплаченным страховым возмещением.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, так как истцу инвалидность по причине заболевания, полученного в период службы, была установлена до истечения одного года со дня его увольнения со службы, он имеет право на страховую выплату в размере, предусмотренном законом, в редакции, действовавшей на момент наступления страхового случая, которая установила фиксированные страховые выплаты.
Документ доступен: с 20:00 до 24:00 (выходные, праздники - круглосуточно)
Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2015 N 5-КГ14-142 Требование: О признании самовольными постройками строений, прекращении права собственности, обязании внести в ЕГРП запись, погасить свидетельства о регистрации права и освободить часть земельного участка.
Обстоятельства: Прокурор полагает, что земельный участок под строительство спорных сооружений ответчикам не выделялся, разрешение на строительство не выдавалось, строения находятся в полосе отвода железной дороги.
Решение: Требование удовлетворено, так как постройки возведены с нарушением разрешенного целевого использования земельного участка и специальных правил использования полосы отвода железной дороги, без согласия законного владельца участка, земельный участок ответчикам для целей строительства не предоставлялся.
Источники:
, , ,
Следующие образцы:
26 апреля 2024 года
Комментариев пока нет!Другие статьи:
Приказ о приеме на работу менеджера по персоналу
Образец приказа о смене фамилии после замужестваПопулярное
Образец приказа о полномочиях заверять документы Заверение копий документов в личном делеНэт | 22.03. 17:51Добрый день! Недавно устроилась на новую работу. Так вот в практике работавших до меня людей была такая 
Образец заполнения заявления на выдачу инн Заявление на получение ИННЗаявлением на получение ИНН называется официальное обращение нескольких лиц или одного гражданина к должностному лицу, в государственный орган, администрацию учреждения или орган 
Делопроизводство образцы приказов в беларуси Помощь: Проверка правильности составления приказов по личному составу (общие вопросы, прием на работу)ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРИКАЗОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ПРИЕМ НА РАБОТУ)Важным этапом Недавно добавленные материалы:
Договор аренды помещения между юридическими лицами образец АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ МЕЖДУ ДВУМЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИг. Санкт-Петербург ___________ _____ г.ООО ____________, именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора ________________, действующей Договор аренды помещения под магазин образец Источники: Договор аренды цеха образец Простой образец договора аренды Договор аренды подъемника образец Раздел: Образцы документовТип документа: ПаспортДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПОДЪЕМНИКА!1. Договор аренды образец рб по состоянию на 25 января 2005 годаДоговор аренды оборудования№_____ Город ____________ _____ ____________ 200 _ Договор аренды оборудования с последующим выкупом образец Приложение N ___к Договору аренды оборудованияс последующим выкупомN ___ от "___"________ ___ г.__________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице __________________, действующ__ на основании __________________, Договор аренды программного обеспечения образец ДОГОВОРна разработку программного обеспечения"___"_________ ____ г.____________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, действующ__ на основании ________________________, 
Приказ т 5а образец
Акт приема передачи строительной площадки образец